Digesto Legislativo Provincial

Decreto IyOC. (VP.) Nº 116
APRUEBASE EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA 02/2020 PARA LA EJECUCION
 DE LA OBRA: EMP. RUTA NACIONAL 38, EMP. RUTA PROVINCIAL Nº 48, Nº 18
SINGUIL, LOMA LARGA Y LAS CHACRITAS

San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Enero de 2021.

VISTO:

El Expediente EX-2020-00670365-CAT-AGDVP, mediante el cual la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIALIDAD CATAMARCA, tramita el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2020, para la ejecución
de la Obra: «RUTA PROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 - EMP. RUTA
PROVINCIAL N° 48- SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 - SINGUIL - SUBSECCIÓN:
PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL - SINGUIL, 2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA
(15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMA LARGA - LAS CHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, la Dirección Provincial de Vialidad Catamarca gestiona la ejecución
de la obra: «RUTA PROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 - EMP. RUTA
PROVINCIAL N° 48 - SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 - SINGUIL - SUBSECCIÓN:
PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL - SINGUIL, 2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA
(15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMA LARGA -LAS CHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN», a través del procedimiento de Licitación Pública.

Que a orden 03, obra Nota N° NO-2020-00688355- CAT-DIV#MIOC de fecha 14 de Octubre de 2020, en la
que se adjunta Memoria Descriptiva, Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Cómputos
Métricos, Presupuestos Oficial, Planos y Memoria Técnica.

Que a orden 05, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00702428-CAT-AGDVP de fecha 20 de Octubre
de 2020, en la cual el Consejo Técnico de VialidadProvincial a través del Acta N° 1220 de fecha 19 deOctubre de 2020, recomendó aprobar la documentaciónpara el llamado a licitación pública para la ejecución dela obra: «RUTA PROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP.
RUTA NACIONAL 38 - EMP. RUTA PROVINCIALN° 48 - SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18- SINGUIL - SUBSECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍOSINGUIL -SINGUIL, 2-SECCIÓN: PROG. 10.900,00- LOMA LARGA (15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMALARGA - LAS CHACRITAS OBRA:CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA YPAVIMENTACIÓN» en el Departamento Ambato dela Provincia de Catamarca con un presupuesto oficial dePESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONESTRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILQUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100($ 563.351.535,40) y un plazo de obra de dieciocho (18)meses; y que se llame a licitación pública.

Que a orden 07, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00712496-CAT-AGDVP de fecha 22 de Octubrede 2020, en la que se adjunta Resolución V.P. N° 1088 defecha 21 de Octubre de 2020 por medio de la cual laDirección Provincial de Vialidad Catamarca aprobó elActa N° 1220 de fecha 19 de Octubre de 2020 del ConsejoTécnico; aprueba la documentación destinada a regir elllamado a licitación, autorizó la realización del llamado,
determinó el PRESUPUESTO OFICIAL en la suma dePESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONESTRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILQUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100($ 563.351.535,40) y autoriza al Departamento deLicitaciones y Compras a realizar el llamado a licitación.

Que a orden 12, interviene Contaduría General de laProvincia, mediante Informe N° IF-2020-00729500-CAT-CGP#MHF de fecha 27 de Octubre de 2020,
expresando que el presente trámite de contratación seencuentra encuadrado en el Artículo 2°, inciso b) delDecreto Acuerdo N° 151/2020, modificado por DecretoAcuerdo N° 1760 de fecha 30 de Septiembre de 2020,
que prevé el procedimiento de Licitación Pública.

Que a orden 18, mediante Copia Digitalizada N°COPDI-2020-00741202-CAT-JI#AGVP de fecha 31 deOctubre de 2020, se incorpora Informe de PertinenciaTécnica N° 18/19.

Que a orden 23, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00745035-CAT-DCV#MIOC de fecha 03 deNoviembre de 2020, por la cual la Dirección de
Construcciones dependiente de Vialidad Provincial, adjunta formularios de Autorización para Gastar de fecha
03 de Noviembre de 2020 - Ejercicio 2020.

Que a orden 26, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00744350-CAT-AGDVP, en la cual se incorpora
Resolución V.P. N° 1156/2020 de fecha 03 de Noviembre de 2020, mediante la cual se subsana error involuntario
de redacción, modificando los términos del Art. 3° de Resolución V.P. N° 1088/2020, consignando la Licitación
 Pública de manera correcta.
 
Que a orden 28, mediante Informe N° IF-2020- 00745286-CAT-AGDVP de fecha 03 de Noviembre de
2020, interviene la Dirección de Administración de la  Administración General de Vialidad Provincial, en la que
da respuesta a las observaciones formuladas por la Contaduría General de la Provincia y remite las
actuaciones al Departamento de Licitaciones y Compras a fin de ratificación de lo manifestado y posterior
sugerencia de fecha y hora de Apertura de Ofertas.

Que a orden 30, mediante Copia Digitalizada N° COPDI-2020-00745332-CAT-DAV#MIOC de fecha 03
de Noviembre de 2020, se procede a agregar Pliego de Condiciones, Especificaciones y Planos de la Licitación
Pública N° 02/2020.

Que a orden 35, obra Copia Digitalizada N° COPDI00746040-CATA-DAV#MIOC de fecha 04 de Noviembre de 2021, adjuntando Solicitud de Gasto para
la OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN TRAMO: EMPALME R.N. N°
38 - EMPALME R.P. N° 48. 4-SECCION: LAS CHACRITAS - PIEDRA DE NIVEL. 5-SECCION:
PIEDRA DE NIVEL - EMPALME R.P.N° 48.

Que a orden 37, interviene el Departamento Asuntos Jurídicos de la Administración General de Vialidad
Provincial, mediante Dictamen N° IF-2020-00746538- CAT-AGDVP de fecha 04 de Noviembre de 2020, en el
que expresa que la gestión se adecúa a las facultades que el Artículo 9° de la Ley N° 1.864 (Orgánica de Vialidad),
reconoce al Directorio. Asimismo, se observa que, en cuanto al objeto del trámite venido a consideración, el
mismo encuadra en las disposiciones que la Ley de Obras Públicas N° 2.730/74 contempla en sus Artículos 1° y
2°. Por lo tanto, el marco legal regulado por la citada norma, resulta el adecuado para regir las relaciones entre
la administración y los oferentes, adjudicatarios y contratista. Por todo lo antes expresado, sugiere, salvo
superior criterio, otorgar continuidad al trámite administrativo a los fines de autorizar el llamado a
Licitación Pública, de acuerdo a los antecedentes de sucaso particular y al derecho que corresponde aplicar,
debiendo precederse al dictado del instrumento legalpertinente, por el Poder Ejecutivo Provincial.

Que a orden 46, obra Resolución N° RESOL-2020-426-E-CAT-MIOC de fecha 05 de Noviembre de 2020emitida por el Ministro de Infraestructura y ObrasCiviles, por la cual se aprueba todo lo actuado por laDirección Provincial de Vialidad Catamarcacorrespondiente al llamado a LICITACIÓN PUBLICAN° 02/2020, con el objeto de contratar la Ejecución de laObra: «RUTA PROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP.
RUTA NACIONAL 38 - EMP. RUTA PROVINCIALN° 48- SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18- SINGUIL -SUBSECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍOSINGUIL - SINGUIL, 2-SECCIÓN: PROG. 10.900,00- LOMA LARGA (15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMALARGA - LAS CHACRITAS OBRA:CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA YPAVIMENTACIÓN», con un PRESUPUESTOOFICIAL de PESOS QUINIENTOS SESENTA YTRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA YUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON40/100 ($563.351.535,40); se autoriza a la DirecciónProvincial de Vialidad Catamarca a realizar el llamado aLicitación Pública N° 02/2020, para la obra: «RUTAPROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP. RUTANACIONAL 38 - EMP. RUTA PROVINCIAL N° 48-SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 -SINGUIL - SUBSECCIÓN: PUENTE SOBRE RIOSINGUIL - SINGUIL, 2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00- LOMA LARGA (15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMALARGA -LAS CHACRITAS OBRA:CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA YPAVIMENTACIÓN», con un PRESUPUESTOOFICIAL de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRESMILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILQUINIENTOS TREINTA Y CINCO CONCUARENTA CENTAVOS ($563.351.535,40), para eldía 04 de Diciembre de 2020 a horas 09,00, a realizarseen Sala de Situación de la Dirección Provincial de VialidadCatamarca, sita en calle San Martín N° 57; y se delega enla Dirección Provincial de Vialidad Catamarca para laejecución de la obra mencionada, las facultades de diferirel inicio de los trabajos de ejecución cuando para elloexistan motivos debidamente fundados, de otorgarampliaciones de plazo de obra, de disponermodificaciones de obra, la de disponer y aprobar
neutralizaciones de obra y limitaciones a la ejecución del contrato, la de suscribir actas compromiso para la
finalización de los trabajos, la de tramitar redeterminaciones de precios del contrato (Provisorias
y Definitivas), como así también todas aquellas que resulten inherentes a la ejecución del contrato y las que
la Inspección de Obra deba realizar respecto de las tareas desarrolladas por la Contratista.

Que a orden 53, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882046-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 de Diciembre de 2020, en la cual se adjunta la Nota N° 817
de fecha 10 de Noviembre de 2020 del Departamento de Licitaciones y Compras dirigida a la Dirección del
Registro de Consultores y Contratistas, sobre la realización de la presente Licitación Pública.

Que a orden 54, obra obran Copia Digitalizada N° COPDI-2020-00882054-CAT-DAV#MIOC de fecha 17
de Diciembre de 2020, por la que se adjunta publicaciones en el Boletín Oficial N° 91 y 92 de fecha 13 y 17 de
Noviembre de 2020 respectivamente.

Que a orden 55, obra Copias Digitalizadas N° COPDI-2020-00882072-CAT-DAV#MIOC de fecha 17
de Diciembre de 2020, por la que se adjunta publicaciones en los Diarios El Esquiú y EL Ancasti, los días 10, 13 y
17 de Noviembre del corriente año.

Que a orden 56, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882116-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 de Diciembre de 2020, se adjuntan invitaciones a firmas del
rubro.

Que a orden 57, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882126-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 de Diciembre de 2020, en la cual se adjunta recibo de entrega
de la documentación de la Licitación Pública N° 02/2020 a las firmas invitadas.

Que a orden 58, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882082-CAT-DAV#MIOC en la cual se adjunta
Circular N° 1, referida a la modificación de los Art. 16, 26, 27 y 28 del Pliego Particular de Condiciones.

Que a orden 59, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882102-CAT-DAV#MIOC, en la que se adjunta
RESOLUCIÓN V.P. N° 1382 de fecha 30 de Noviembre de 2020, mediante la cual se conforman las Comisiones
de Apertura y de Preadjudicación de la Licitación Pública N° 02/2020.

Que a orden 61, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00882133-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 de
Diciembre de 2020, en la cual se adjunta Acta de Apertura
de fecha 04 de Diciembre de 2020, en la que consta lapresentación de una única propuesta, correspondienteal Oferente N° 1 «ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L.».

Que a orden 62 y 63, obran Copias Digitalizadas N°COPDI-2020-00882174-CAT-DAV#MIOC y COPDI2020-00882197-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 deDiciembre de 2020, adjuntando la documentaciónpresentada por el Oferente: ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L.

Que a orden 66, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00885786-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 deDiciembre de 2020, en la que se adjunta informe elaboradopor el Departamento Licitaciones y Compras de VialidadProvincial en el que consta que al acto de apertura sepresentó el oferente Áridos del Valle SRL que cotiza enforma total por la suma de $ 7.02.797.547,60.- y observacon respecto a la oferta presentada que la misma es totaly superior en un 24,75% al presupuesto oficial.

Que a orden 69, obra Dictamen N° IF-2020-00886022-CAT-AGDVP de fecha 17 de Diciembre de2020 emitido por el Jefe de Departamento de la DirecciónProvincial de Vialidad, en el que manifiesta que analizadala oferta desde el aspecto netamente jurídico, no seadvierten cuestiones que puedan constituirse en un óbiceque ponga en riesgo la posibilidad de que la proponentese constituya en contratista del Estado. En el ánimo deno extender innecesariamente el detalle del análisisrealizado, sucintamente destaco que la firma ha dadocabal cumplimiento a la totalidad de las exigenciasrequeridas por la Ley de Obras Públicas de la ProvinciaNro. 2730/74 y los Pliegos de bases y condiciones,
armonizando en particular con lo previsto por el artículo8° del Pliego Particular de Condiciones. En mérito de loanterior entiende que se encuentran dadas las condicionespara, desde el punto de vista jurídico, consideraradmisible la propuesta presentada por la firma ÁRIDOSDEL VALLE S.R.L. y ser eventualmente adjudicatariade la obra de que tratan las presentes actuaciones. Deentenderse pertinente la conclusión del párrafo queprecede, debe tenerse en consideración que la oferta enanálisis supera el monto del presupuesto oficial, por loque devendría necesario autorizar y realizar el reajustepresupuestario correspondiente. Se pone de relieve queatendiendo al monto que involucra el trámite, deentenderse la continuidad del mismo, es el PoderEjecutivo Provincial quien debe emitir el actoadministrativo de adjudicación y su posterior remisión acontrol de Contaduría General y del Tribunal de Cuentasde la Provincia

Que a orden 70, obra Informe N° IF-2020- 00887485-CAT-DAV#MIOC de fecha 17 de Diciembre
de 2020, de la Dirección de Administración de Vialidad Provincial expidiéndose sobre informe contable: Informe
Contable: Oferente N° 1: ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L.: La oferta Presentada por la firma asciende a la suma de
Pesos Setecientos Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete con Sesenta
Centavos ($ 702.797.547,60). Del análisis de la documentación presentada, en el ámbito de las
incumbencias de esta Dirección de Administración, surge como observación que el monto de la Propuesta Difiere
en un Centavo respecto del Monto Cotizado, debiéndose considerar como monto de la misma la suma de Pesos
Setecientos Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete con Cincuenta y Nueve
Centavos ($ 702.797.547,59). Salvo la mencionada observación, no existe otra a realizar desde el punto de
vista contable que impidan la consideración de la Propuesta. Es menester destacar el mayor valor
económico de la propuesta respecto del Presupuesto Oficial, el cual se establece en un 24,75 %:

Que a orden 75, obra Informe N° IF-2020- 00905954-CAT-CGP#MHF de fecha 23 de Diciembre
de 2020, de la Contaduría General de la Provincia.

Que a orden 80, obra Copia Digitalizada N° COPDI2021-00000818-CAT-AGDVP de fecha 04 de Enero de
2021, en la cual se incorpora Solicitud de Gastos de fecha 03 de Noviembre de 2020 conforme observaciones
que se realizaron por la Contaduría General de la Provincia.

Que a orden 81, obra Copia Digitalizada N° COPDI2021-00001025-CAT-AGDVP de fecha 04 de Enero de
2021, en la cual se incorpora Autorización para Gastar de fecha 03 de Noviembre de 2020 - Ejercicio 2020 y
Nota de Pedido y Entrega N° 7 de fecha 03 de Noviembre de 2020.

Que a orden 83, obra Copia Digitalizada N° COPDI2020-00786769-CAT-AGDVP, adjuntando la
Resolución V.P. N° 1278 de fecha 16 de Noviembre de 2020 de Vialidad de la Provincia, por la cual modifica la
exigencia del Artículo 16° del Pliego Particular de Condiciones, modifica el Artículo 26° del Pliego Particular
de Condiciones, modifica el Artículo 27 del Pliego Particular de Condiciones y modifica el Artículo 28° del
Pliego Particular de Condiciones.

Que a orden 87, obra Dictamen Nº IF-2021- 00000732-CAT-AGVP de fecha 04 de Enero de 2021,
del Jefe de Departamento de la Direccion ProvincialVialidad, en el que expresa que la normativa que integralos pliegos de bases y condiciones es un conjunto denormas que han de ser correlacionadas o coordinadasentre sí. En otras palabras, esa normativa debe entendersede modo integral y no como constituida porcompartimientos estancos. Por los tanto, el análisis decada disposición debe efectuarse tomando enconsideración las demás normas contenidas en los pliegos.
Por ello considera que no existen objeciones a lacontinuidad del trámite.

Que a orden 90, obra Resolución N° RESO-2021-8-E-CAT-MIOC de fecha 04 de Enero de 2021, delMinisterio de Infraestructura y Obras Civiles mediantela cual aprueba lo actuado en la documentaciónconfeccionada por Vialidad Provincial en la LicitaciónPública N° 02/2020, para la ejecución de la obra:«TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 - EMP.
RUTA PROVINCIAL N° 48- SECCIÓN: EMP. RUTAPROVINCIAL N° 18- SINGUIL -SUBSECCIÓN:PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL - SINGUIL, 2-SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA(15.820,40) 3- SECCIÓN: LOMA LARGA - LASCHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRABÁSICA Y PAVIMENTACIÓN»; y aprueba el Acta deApertura y Pre adjudicación correspondiente a laLicitación Pública N° 02/2020, para la ejecución de laobra: «TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 - EMP.
RUTA PROVINCIAL N° 48-SECCIÓN: EMP. RUTAPROVINCIAL N° 18- SINGUIL - SUBSECCIÓN:PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL - SINGUIL, 2-SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA(15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMA LARGA - LASCHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRABÁSICA Y PAVIMENTACIÓN», el cual sugiereadjudicar a la firma ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L. por lasuma de PESOS SETECIENTOS DOS MILLONESSETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILQUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100($ 702.797.547,59).

Que a orden 98, obra Copia Digitalizada N° COPDI2021-00005554-CAT-AGDVP de fecha 05 de Enero de2021, en la cual se incorpora Certificado de CapacidadN° 080/2020 definitivo del oferente ÁRIDOS DELVALLE S.R.L.

Que a orden 100, toma intervención que le competeAsesoría General de Gobierno, mediante Dictamen deFirma Conjunta N° IF-2021-00007668-CAT-AGG de
fecha 07 de Enero de 2021, manifestando que la contratación de marras se rige por la Ley de Obras Públicas
N° 2730 y su Decreto. Reglamentario N° 1697/74, Decreto Acuerdo N° 151/20, modificado por Decreto
Acuerdo N° 1760, de fecha 30 de Septiembre de 2020.

Que el presente llamado a licitación se está dando cumplimiento a la manda constitucional del Art. 174° de
la Constitución de la Provincia, que dispone: «Toda enajenación de bienes de la Provincia, compras,
suministros y demás contratos realizados por la misma, se harán mediante subasta o licitación pública bajo pena
de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios
que autoricen, ejecuten, o consientan la transgresión de estas normas. Quedan exceptuados los casos que
expresamente prevea la ley de la materia». Dicho ello, en la presente intervención, se analizará el cumplimiento
de las formalidades inherentes a la observancia de los requisitos legales para la presente modalidad de
contratación, como también las formalidades exigidas por la documentación contractual para las propuestas
presentadas. En esa inteligencia, atento al monto de la presente contratación, conforme lo establecido por
Decreto Acuerdo N° 151/2020 y su modificación por Decreto Acuerdo 1760/2020, la Autoridad competente
para adjudicar la presente contratación, es el Señor Gobernador de la Provincia de Catamarca. Por lo antes
expuesto, y en orden al cumplimiento de los recaudos legales exigidos por la normativa aplicable, subsanadas
las observaciones formuladas precedentemente, esta Asesoría sugiere salvo mejor criterio de la superioridad,
que se proceda a la emisión del acto administrativo por medio del cual se adjudique la Licitación Pública N° 02/
2020, a la firma ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L para la ejecución de la obra: RUTA PROVINCIAL N° 1.
TRAMO: EMPALME RN 38-EMPALME R.P. NRO. 48. SECCIÓN 1: EMPALME RUTA PROVINCIAL
48-SINGUIL, SUBSECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL (PROG. 0,00)-SINGUIL; SECCIÓN 2:
PROGRESIVA 10.900-LOMA LARGA (PROGRESIVA 15.820,40); SECCIÓN 3: LOMA
LARGA LAS CHACRITAS. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA Y
PAVIMENTACIÓN, por la suma de PESOS SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 60/100, (702.797.547,60) con un plazo de ejecución de diciocho (18) meses.

Que a orden 103, obra nueva intervención deContaduría General de la Provincia, mediante InformeN° IF-2021-00014387-CAT-CGP#MHF de fecha 08de Enero de 2021.

Que a orden 108, obra Nota N° NO-2021-00017086-CAT-DAV#MIOC de fecha 11 de Enero de2021, de la Dirección de Administración de VialidadProvincial, por la cual informa la partida en la que sedebe imputar el gasto: PROGRAMA 17-CONSTRUCCIÓN DE RUTAS POR TERCEROS,
PROYECTO: 2 - OBRAS POR TERCEROS; Obra N°65, denominada: Convenio Entre Vialidad Nacional y laDirección Provincial de Vialidad Catamarca, para laConstrucción de Obra Básica y Pavimentación de la R.P.
N° 1 ; Tramo: Empalme R.N. 38 -Empalme con la R.P.
N° 48 ; Sección: 1 Empalme R.P. N° 18 - Singuil;Subsección: Puente sobre Río Singuil ( 0,00) - Singuil;Sección 2: Progresiva 10.900,00 - Loma Larga(15.820,40), Sección 3: Loma Larga - Las Chacritas;Sección 4: Las Chacritas - Piedra Nivel ; Sección 5: PiedraNivel - Empalme con la R.P. N° 48., IPP: 422-CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIOPUBLICO, E. Dest:. 421, FTE. FTO.:1.4- CONVENIOCON VIALIDAD NACIONAL, UG: 798, dispone aldía de la fecha de Crédito presupuestario para el ejercicioFinanciero 2021 la suma de Pesos Ochocientos Treintay Cuatro Millones Quinientos Treinta y Tres MilNovecientos Setenta y Ocho Con 00/100($ 834.533.978,00).

Que a orden 112, obra Copia Digitalizada FirmaConjunta N° COPDI-2021-00017647-CATDAV#MIOC de fecha 11 de Enero de 2021, en la cual seadjunta Autorización para Gastar - Ejercicio 2021.

Que a orden 114, obra Copia Digitalizada N°COPDI-2021-00017649-CAT-DAV#MIOC de fecha 11de Enero de 2021, en la cual se adjunta Solicitud deGastos – Ejercicio 2021.

Que a orden 115, obra Copia Digitalizada N°COPDI-2021-00017670-CAT-DAV#MIOC de fecha 11de Enero de 2021, en la cual se adjunta Dictamen de laComisión de Preadjudicación.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultadesconferidas por el Artículo 149° de la Constitución de laProvincia.

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LAPROVINCIA DE CATAMARCADECRETA

ARTICULO 1°.- Apruébase lo actuado por Resolución N° RESO-2021-8-E-CAT-MIOC de fecha
04 de Enero de 2021, del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles mediante la cual aprueba lo actuado en la
documentación confeccionada por Vialidad Provincial en la Licitación Pública N° 02/2020, para la ejecución de
la obra: «TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 -EMP. RUTA PROVINCIAL N° 48- SECCIÓN: EMP.
RUTA PROVINCIAL N° 18- SINGUIL - SUBSECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL - SINGUIL, 2-SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA
LARGA (15.820,40) 3- SECCIÓN: LOMA LARGA - LAS CHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN», que fuera aprobada y autorizada mediante Resolución N° RESOL2020-426-E-CAT-MIOC de fecha 05 de Noviembre de
2020.

ARTICULO 2°.- Adjudícase a la firma ÁRIDOS DEL VALLE S.R.L., por ser único oferente y por cumplir
con la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 02/
2020, la ejecución de la obra «RUTA PROVINCIAL N° 1 - TRAMO: EMP. RUTA NACIONAL 38 - EMP.
RUTA PROVINCIAL N° 48- SECCIÓN: EMP. RUTA PROVINCIAL N° 18 - SINGUIL - SUBSECCIÓN:
PUENTE SOBRE RÍO SINGUIL -SINGUIL, 2- SECCIÓN: PROG. 10.900,00 - LOMA LARGA
(15.820,40) 3-SECCIÓN: LOMA LARGA -LAS CHACRITAS OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA
BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN», con un PRESUPUESTO OFICIAL de PESOS SETECIENTOS
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 60/100 ($ 702.797.547,60), con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses.

ARTICULO 3°.- Delégase, en la Dirección Provincial de Vialidad Catamarca para la ejecución de la obra
mencionada en el artículo precedente, las facultades de diferir el inicio de los trabajos de ejecución cuando para
ello existan motivos debidamente fundados, de otorgar ampliaciones de plazo de obra, de disponer
modificaciones de obra, la de disponer y aprobar neutralizaciones de obra y limitaciones a la ejecución del
contrato, la de suscribir actas compromiso para la finalización de los trabajos, la de tramitar
redeterminaciones de precios del contrato (Provisorias y Definitivas), como así también todas aquellas queresulten inherentes a la ejecución del contrato y las quela Inspección de Obra deba realizar respecto de las tareasdesarrolladas por la Contratista.

ARTICULO 4°.- Autorízase al Ministerio deHacienda Pública, a realizar las readecuacionespresupuestarias correspondientes para el cumplimientode los fines de la presente gestión.

ARTICULO 5°.- Tomen conocimiento a sus efectos:Contaduría General de la Provincia, Tesorería Generalde la Provincia, Tribunal de Cuentas de la Provincia,
Ministerio de Hacienda Pública, Ministerio deInfraestructura y Obras Civiles y Dirección Provincialde Vialidad Catamarca.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése alRegistro Oficial y Archívese.